Договор на производство продукции под товарным знаком заказчика
Доброго дня. Если кто не знает Вам советует и консультирует — Стефания Волна. Рассказываю свой опыт и знания в юриспруденции, которого в совокупности больше 15 лет, это дает возможность дать правильные ответы, на то, что может необходимо в различных ситуациях и сейчас рассмотрим — Контрактное производство. Если в Вашем конкретном случае потребуется мгновенный ответ в своем городе или же онлайн, то, конечно же, лучше получить помощью на сайте. Или еще проще спросить в комментариях у постоянных читателей, которые ранее сталкивались с таким же вопросом.
Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент прочтения, законы очень быстро обновляются и дополняются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в соц. сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.
Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются владельцы розничных сетей при желании нанять производителя продукции по контракту, это, собственно, поиск производителя. Итак, какие существуют способы найти производство у российского предпринимателя?
В чем заключается сотрудничество при выпуске СТМ?
Выпуск товаров под СТМ зачастую становится самым выгодным вектором развития для производителей, поскольку обеспечивает гарантированные объемы продукции, совместные с сетью закупки комплектующих, гарантии выкупа остатков. Кроме того, производителю не требуется создавать отдел продаж и развивать каналы сбыта.
Основные преимущества контрактного производства для торговой сети:
IPLS — это единственная специализированная в РФ и СНГ выставка контрактного производства продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемых под собственной торговой маркой. На сайте выставки можно заранее ознакомиться со списком потенциальных партнеров. Выставка проходит ежегодно.
Согласно составленному договору на изготовление, одна из сторон обязана изготовить некий заказ по заявке заказчика и передать заказчику изготовленный заказ за определенную плату. Предметом такого договора является заказ.
Предмет договора
- Здесь нужно отобразить цену заказа, с расшифровкой стоимости выполненных работ, стоимости материалов, стоимости перевозки и установки заказа и т д.
- Также надо отметить сроки расчетов и отобразить порядок и форму оплаты за изготовленный заказ.
Как правильно оформить договор на изготовление в 2021 году?
8. Жизнь является непредсказуемой. И сегодня на нашей Планете случаются различные природные стихии, техногенные катастрофы и прочие обстоятельства, которые невозможно предусмотреть. Поэтому, любой договор обязан содержать раздел «Форс-мажор».
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
Так, денежная компенсация в пользу правообладателя может быть взыскана либо в размере от 10 тыс. Рассмотрим некоторые частные использования чужих товарных знаков без разрешения правообладателя, встречающиеся в автомобильной индустрии, на предмет того, при каких обстоятельствах такое использование является законным, а при каких — представляет собой нарушение прав на товарный знак.
Примерная форма договора на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
А поскольку при контрактном производстве вся маркированная продукция переходит в распоряжение правообладателя, в заключении лицензионного договора нет необходимости. Под такое широкое определение подпадает и производство товаров третьим лицом в интересах правообладателя.
Договор на производство продукции под товарным знаком заказчика
Такой договор должен предусматривать условие о размере вознаграждения лицензиара или порядке его определения, иначе он признается незаключенным п. Таким образом, контрактное производство должно оформляться по крайней мере двумя договорами: об изготовлении товаров и о передаче товарного знака. Незарегистрированный лицензионный договор признается недействительным п.
6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.
6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА
______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Допустим, предмет контрактного производства – косметическое средство определенной торговой марки, которую в заявке назвал заказчик. Договор должен включать действия сторон, характеристики качества и условия передачи продукции.
Договор контрактного производства: основные положения
При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях. 1.3. После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.
Примерная форма договора на контрактное производство
1.7. Готовая продукция, не полученная заказчиком свыше ____ дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством. 1.8. Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
1.1. Продавец наносит на Продукцию товарный знак, исключительное право использования которого принадлежит Покупателю на основании Свидетельства №___________
1.2. Макет изображения товарного знака Покупателя на Продукции утверждается Сторонами путем составления цветопробы не менее чем в двух экземплярах, которые подписываются Сторонами и хранятся ими до окончания срока действия Договора.
1.3. Упаковочным материалом для поставляемой по настоящему Договору Продукции является _____________ с нанесенным на него изображением товарного знака Покупателя и информацией, утвержденной Покупателем (Далее — упаковочный материал). Стоимость упаковочного материала входит в стоимость Продукции.
1.4. В соответствии с настоящим Договором Продавец приобретает право размещать товарный знак, указанный в настоящем Договоре, исключительно на Продукции, поставляемой Покупателю.
1.5. Покупатель гарантирует, что товарный знак используется им на законных основаниях, в отношении товарного знака отсутствуют права или законные требования иных лиц.
Реальность такого поворота событий подтверждает указанное выше постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.11.07 № КА-А40/11970-07 . В 1996 году компания-правообладатель зарегистрировала за собой товарный знак, а в 2021 году передала права на его использование кондитерской фабрике. Правообладатель заключил с кондитерской фабрикой договор об участии в производстве и договор поставки, согласно которому фабрика (поставщик) передавала правообладателю (покупателю) кондитерские товары, маркированные его товарным знаком. Таким образом, договор поставки фактически оформлял отношения по контрактному производству. В 2021 году одна из конкурирующих кондитерских компаний подала в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака в связи с его неиспользованием. Заявление было удовлетворено. Попытка бывшего правообладателя оспорить решение палаты и вернуть себе товарный знак закончилась неудачей. Чтобы доказать, что он действительно использовал свой брэнд, правообладатель представил суду договоры с кондитерской фабрикой, накладные, сертификаты происхождения и даже этикетки шоколада с изображением товарного знака. Суды отвергли эти доказательства, сославшись на то, что сам правообладатель не производил продукцию со своим товарным знакам, а кондитерская фабрика, с которой он заключил договор, не является лицензиатом (договор с ней не зарегистрирован в Роспатенте).
Гарантийное письмо не заменит лицензионный договор
Допустим, компания, зарегистрировавшая за собой этот товарный знак, сама не занимается производством товаров. Все товары, на которых он ставится, производят сторонние изготовители на основании гарантийных писем. После трех лет такого «использования» брэнда любой конкурент правообладателя сможет потребовать досрочного прекращения охраны товарного знака и зарегистрировать его за собой.
08 Июл 2021 hiurist 119