Договор подряда на контрактное производство
Доброго дня. Если кто не знает Вам советует и консультирует — Стефания Волна. Рассказываю свой опыт и знания в юриспруденции, которого в совокупности больше 15 лет, это дает возможность дать правильные ответы, на то, что может необходимо в различных ситуациях и сейчас рассмотрим — Контрактное производство. Если в Вашем конкретном случае потребуется мгновенный ответ в своем городе или же онлайн, то, конечно же, лучше получить помощью на сайте. Или еще проще спросить в комментариях у постоянных читателей, которые ранее сталкивались с таким же вопросом.
Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент прочтения, законы очень быстро обновляются и дополняются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в соц. сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.
Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).
Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление.
Предмет договора
Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.
6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Контракта) в размере ____% от стоимости каждого готового изделия (п. 3.1 Контракта), которое должно было быть передано в указанный срок, за каждый день такой просрочки.
Бланк документа
1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Скачать образец документа
4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и передать Заказчику результат работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.
8.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7.6. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2021 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
(При заключении контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, контракт должен содержать график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по контракту, содержание которого должно соответствовать требованиям приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2021 № 336/Пр «Об утверждении методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ»).
А вот условие о цене по общему правилу не является обязательным ни для договора подряда, ни для договора возмездного оказания услуг. Если оформить договор без установления платы за работу или услугу, заказчик должен будет выплатить исполнителю сумму, в которую обычно оцениваются аналогичные работы или услуги (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 709 ГК РФ, п. 54 постановления Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.96). Понятно, что такой подход к определению цены чреват спорами, поэтому пропускать этот пункт при составлении договора все же не следует.
Что касается договора возмездного оказания услуг, то для того, чтобы он считался заключенным, достаточно зафиксировать условия, определяющие конкретный вид услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Правда, нужно учитывать, что отраслевыми законами могут быть предусмотрены и иные правила составления договора возмездного оказания услуг. Например, в договорах на оказание туристских услуг (договор реализации туристского продукта) должны содержаться сведения, перечисленные в статье 10 Федерального закона от 24.11.96 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В частности, к ним относятся сведения о туроператоре и о размере финансового обеспечения ответственности туроператора, данные о договоре страхования ответственности туроператора или о банковской гарантии, сведения о туристе и о цене продукта (в рублях), и иные данные.
Оформление «закрывающих» документов
Есть и другие отличия. К примеру, статья 720 ГК РФ требует, чтобы передача результатов работы оформлялась отдельным документом (актом или другим подобным документом). Если этот документ отсутствует, значит, нет оснований считать, что подрядчик выполнил свои обязанности, а, следовательно, у него не возникает право получить вознаграждение (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.18 № Ф10-551/2021 по делу № А84-228/2021). Договор оказания услуг, напротив, не требует оформления каких-либо «закрывающих» документов (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.04.18 № Ф10-1299/2021 по делу № А23-140/2021). А значит, обязанность заказчика оплатить услуги не зависит от того, оформили стороны акт (иной подобный документ) или нет. Обратное правило может быть предусмотрено в самом договоре (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.07.18 № Ф02-3133/2021 по делу № А58-7306/2021).
2.2. Оплата ОКР производится поэтапно – после выполнения Исполнителем этапа ОКР, предусмотренном календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью) Заказчик оплачивает стоимость выполнения этапа ОКР на расчётный счёт Исполнителя в течение календарных дней после подписания Заказчиком Акта приёмки этапа ОКР.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
5.3. Исполнитель обязан:
- выполнить ОКР (этап ОКР) в соответствии с утверждённым Заказчиком ТЗ и передать Заказчику результаты;
- согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
- незамедлительно информировать Заказчика о невозможности получения ожидаемых результатов ОКР или о нецелесообразности выполнения ОКР;
- гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;
- предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, и обеспечивать надлежащие условия для осуществления контроля за выполнением ОКР;
- проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011 – 96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;
- обеспечить на дату завершения ОКР защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;
- уведомлять Заказчика в -дневный срок о каждом полученном при выполнении Договора результате ОКР (этапе ОКР) как объекте интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны;
- информировать Заказчика о приостановлении ОКР в 3-дневный срок с соответствующими обоснованиями.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.4. Первоначальный вариант ОКР передается Заказчику Исполнителем по акту предварительного приема-передачи, подписанного сторонами, за дней до окончания срока предусмотренного календарным планом. Заказчик обязан рассмотреть предварительный вариант ОКР и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений в определенные дополнительным соглашением сроки. При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приема-передачи работы. В случае непринятия Заказчиком этапа ОКР, Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР). В случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора, Заказчиком в течение выше указанного срока составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.
Как субподрядчик исполнитель подлежит аудиту со стороны заказчика. Цель аудита поставщиков заключается в том, чтобы проверить, ведет ли исполнитель деятельность по производству продукции в соответствии со стандартами качества, определенными в соглашении о качестве.
- Пересмотреть прошлые проверки, обратить внимание на указания о возможных проблемных областях, которые были определены в ходе прошлой проверки (при наличии таковых) с целью осуществления соответствующих корректирующих действий.
- В ходе аудита необходимо сверяться с контрольным перечнем, а также иметь при себе записную книжку для внесения в нее подробных записей о результатах проверки.
- Для тщательного анализа необходимо отобрать как минимум три партии продукции, которые характеризуются следующими параметрами: (а) прослеживаемостью всех компонентов или материалов, использованных в таких партиях; (б) документацией по сырью или компонентам, технологическим процессам и проверкам готовой продукции из этих партий; (в) записями о хранении на складе и распространении, так как такие записи могут быть использованы для возможного последующего отзыва продукции.
4.3 Аудит поставщиков
В бизнес-модели контрактного производства заказчик обращается к исполнителю с проектом или формулой. Исполнитель оценивает различные аспекты на основании соответствующих производственных процессов и площадок, а также лабораторий, инструментария и материалов.
3.2. В течение ___ рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение N 4) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится __________ (указать место проведения приемки).
Также с согласия генерального подрядчика заказчиком могут быть заключены договоры на выполнение некоторых работ с иными лицами (прямые договоры). При заключении прямых договоров подрядчик в них не участвует и принцип генподряда не применяется. Поэтому лица, которые заключили прямые договоры с заказчиком, отвечают за неисполнение работы прямо перед ним, а заказчик отвечает за неисполнение договора перед этими лицами.
Договор подряда: предмет и форма договора
Его отличие от возмездных договоров о передаче имущества в собственность или пользование заключается в том, что договор подряда вместе с регулированием процесса производительной деятельности создает определенный овеществленный результат.
Если предмет договора можно оценить количеством, лучше это сделать. Например, обозначить количество посетителей мероприятия, частоту и продолжительность трансляции рекламных роликов, перечень объектов уборки.
Отличие договора подряда от договора оказания услуг
В услугах важен процесс их оказания, а результат не гарантирован. В подряде, наоборот, важен результат, и оплачивается именно он. Например, в услуге фаер-шоу для заказчика важен процесс представления. А в подряде на строительство важен результат — построенный дом.
Разбираемся с юристом
Например, в одном деле суд не смог понять, что такое инжиниринговые и консалтинговые услуги, признал предмет договора несогласованным и взыскал с исполнителя полученный ранее аванс. То есть исполнитель с заказчиком не уточнили, что будет входить в эти услуги, исполнителю перечислили аванс, потом что-то пошло не так, и заказчик попросил деньги вернуть. Исполнитель отказался, они пошли в суд, и он встал на сторону заказчика. Мол, непонятное наименование услуг — возвращай всё как было.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ________________ работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.
1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________.
3. Условия выполнения и приемки Работ
Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.
23 Дек 2020 hiurist 150